Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
На статью ссылаются 124 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
…заявленного иска истец указывает, что письмом от 22.05.2024 г. подрядчик уведомил заказчика на основании ст. 719 ГК РФ, что в ходе демонтажных работ плиты железобетонной ПТП 12.5-11-9 (44 штуки), было выявлено несоответствие проекта «Кровля КПП» шифр КП-090.23-АС2» с фактическими объёмами и видами работ, а именно плиты ПТП находятся под плитами…
При этом, как определено пунктом 1 статьи 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению…
В силу ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, если заказчик нарушил свои обязательства и эти нарушения препятствуют выполнению работ.
…с интересами СПб ГБПУ «Петровский колледж», подрядчик 08.08.2024 повторно приостановил выполнение работ по контракту (уведомление исх. № 1/0824-И) на основании статей 716 и 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) до принятия заказчиком решения по проектированию: либо о выведении объекта из аварийного состояния, либо о сносе здания.
На основании пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи,…
Из пункта 1 статьи 719 ГК РФ следует, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора…
Путь дела · 2 акта…328, 329, 330, 702, 708, 709, 711, 716, 719, 720, 753 ГК РФ, пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее – Информационное письмо № 51), разъяснениями, содержащимися в пункте 13 постановления Пленума Высшего…
Согласно статье 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности, непредставление технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что…
Путь дела · 2 актаВ силу пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а…
При этом заказчик также обязан оказывать подрядчику различное содействие в выполнении работ, в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда (статьи 718, 719 ГК РФ), уклонение от которого также предоставляет последнему право на реализацию положений пункта 59 Постановления № 54.
…что Компания, являясь профессиональным субъектом деятельности в сфере проектирования, в период действия договора не уведомляла заказчика о невозможности выполнения работ в связи с отсутствием исходных данных, не приостанавливала выполнение работ в порядке статей 716, 719 ГК РФ, не направляла запросов о предоставлении недостающей исходной документации.
…и материалами дело подтверждено, что иск Общества о взыскании убытков мотивирован ссылками на статью 718 ГК РФ, предусматривающую обязанность заказчика в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, статью 719 ГК РФ, предусматривающую право подрядчика приостановить работы.
Удовлетворяя первоначальный иск в части и отказывая в удовлетворении встречного иска, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь статьями 309, 310, 329-333, 702, 715, 719, 758-760, 762, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Из пункта 1 статьи 719 ГК РФ следует, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора…
Общество не воспользовалось правами, предоставленными ему законодательством: правом на приостановление работы при наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок (статьи 716, 719 ГК РФ), правом на расторжение договора по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 709 ГК РФ.
…ссылаясь на наличие недостатков в проектной документации и предвидя с очевидностью, что требуемый результат не будет достигнут, в адрес заказчика с уведомлением о приостановлении работ в порядке, предусмотренном статьями 716, 719 ГК РФ, не обращался, от исполнения Договора (включая гарантийные обязательства) не отказывался, продолжив выполнение работ.
В силу пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует…
В соответствии с частью 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора…
Пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи,…
В пункте 1 статьи 719 ГК РФ также предусмотрено право подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора…