Содействие заказчика
На статью ссылаются 62 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Путь дела · 2 акта…кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), направлял заказчику письма с просьбами принять решение о дальнейших действиях относительно исполнения контракта, а также руководствуясь частью 1 статьи 718 ГК РФ, просил заказчика оказать содействие в выполнении работы в части предоставлении сведений и документов, необходимых для выполнения работ по контракту.
В соответствии с пунктом 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
…заявитель апелляционной жалобы приходит к выводу, что суд первой инстанции неправомерно не применил положения статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку ввиду отсутствия вины в невозможности завершения работ в сроки, предусмотренные спорным контрактом, а также отсутствия содействия со стороны Заказчика, Общество в…
Таким образом, судом первой инстанции установлено, что при таких регулярных отрицательных ответах на запросы кредитор никогда не вводил в заблуждение или создавал видимость намерения заключить дополнительное соглашение, а только выполнял свое обязательство по оказанию Подрядчику содействия в выполнении работы, предусмотренного статьей 718 ГК РФ.
Оценив правовые позиции сторон в совокупности с представленными сторонами доказательствами, руководствуясь статьями 309, 310, 718, 719, 779, 781 ГК РФ, Решением от 27.11.2025г.
Пункт 1 статьи 718 ГК РФ обязывает заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работ.
…70 927 руб. 67 коп. убытков, суд первой инстанции руководствовался ст. ст. 15, 393, 309, 310, 779, 781, 702, 708, 718, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что к выполнению работ исполнитель смог приступить только 18.01.2023, исполнитель не мог нести ответственность за временной промежуток согласования с ресурсоснабжающей…
На основании пункта 1 статьи 718 Гражданского кодекса заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работ.
Согласно пункту 2 статьи 718 Кодекса в случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
Согласно ст. 718 ГК РФ Заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Путь дела · 2 актаВ соответствии с пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Путь дела · 2 актаВ соответствии с пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Обязанность Заказчика оказывать содействие прямо следует из положений статьи 718 ГК РФ. согласно которой: Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Аналогичная обязанность заказчика следует из положений п. 1 ст. 718 ГК РФ «Содействие заказчика»: «1.
В соответствии с частью 2 статьи 718 ГК РФ в случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
В пункте 1 статьи 718 ГК РФ указано, что в ходе выполнения подрядных работ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
В адрес Ответчика было направлено уведомление Истца о приостановке строительно-монтажных работ в связи с нарушением ГКУ «УДМС» пп. 6.3.26 Контракта, а также ст.ст. 328, 716, 718 и 719 ГК РФ, с отнесением на ГКУ «УДМС» убытков, вызванных простоем, по следующим причинам:
В соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с пунктом 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.