Содействие заказчика
На статью ссылаются 62 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
В пункте 1 статьи 718 ГК РФ указано, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
При этом заказчик также обязан оказывать подрядчику различное содействие в выполнении работ, в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда (статьи 718, 719 ГК РФ), уклонение от которого также предоставляет последнему право на реализацию положений пункта 59 Постановления № 54.
Судами установлено и материалами дело подтверждено, что иск Общества о взыскании убытков мотивирован ссылками на статью 718 ГК РФ, предусматривающую обязанность заказчика в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, статью 719 ГК РФ, предусматривающую право подрядчика…
Путь дела · 3 актаВ силу пункта 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Путь дела · 2 актаСтатьей 718 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Указанные положения в полной мере соответствуют требованиям статьи 718 ГК РФ, в соответствии с которой на заказчика возложена обязанность по оказанию подрядчику содействия в выполнении работ.
В силу статьи 718 ГК РФ на заказчике лежит обязанность оказывать подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работ.
…представленных в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик в нарушение статей 8 и 718 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не оказывал субподрядчику необходимого содействия в выполнении работ, поскольку, несмотря на его письма, не предоставлял своевременно давальческие материалы в необходимом…
В соответствии со статьей 718 ГК РФ на заказчика возложена обязанность по
продолжении ее прохождения на основании ст. 718 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
В частности, суд учитывает, что Заказчик не исполнил встречную обязанность по своевременному предоставлению полного объема исходных данных, предусмотренную пунктом 12.2 Технического задания, что повлияло на сроки выполнения работ и в силу статьи 718 ГК РФ дает Исполнителю право требовать оплаты выполненной части работ.
В соответствии со ст. 718 ГК РФ на заказчика возложена обязанность по оказанию подрядчику содействия в выполнении работ.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причинённых убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы (пункт 1 статьи 718 ГК РФ).
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы (пункт 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы и при неисполнении этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
В пункте 1 статьи 718 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
…328, 329, 330, 401, 405, 406, 718, 762 ГК РФ, ст. ст. 65, 71, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд