Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
На статью ссылаются 125 актов базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Путь дела · 3 актаВ связи с неоплатой работ, Истец в соответствии со ст. 719 ГК РФ направил Ответчику уведомление № 18 от 25.10.2024 о приостановке работ, полученное руководителем Ответчика лично.
Путь дела · 3 актаВ связи с неоплатой работ, Истец в соответствии со ст. 719 ГК РФ направил Ответчику уведомление №18 от 25.10.2024 о приостановке работ, полученное руководителем Ответчика лично.
Как верно установлено судом первой инстанции, Ответчиком не представлено доказательств отсутствия его вины, правом, предусмотренным положениями статей 716, 719 ГК РФ, Ответчик не воспользовался.
Кроме того, исходя из положений статей 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика и
В адрес Ответчика было направлено уведомление Истца о приостановке строительно-монтажных работ в связи с нарушением ГКУ «УДМС» пп. 6.3.26 Контракта, а также ст.ст. 328, 716, 718 и 719 ГК РФ, с отнесением на ГКУ «УДМС» убытков, вызванных простоем, по следующим причинам:
В свою очередь, ответчик выполнение работ в порядке ст. 716, 719 ГК РФ не приостанавливал.
Путь дела · 4 акта…сроки, подрядчик мог воспользоваться правом на подписание дополнительного соглашения от 10 октября 2023 года № 3 с протоколом разногласий и обосновать необходимость установления иного конечного срока и/или воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения договора на основании пункта 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Путь дела · 4 акта…с условиями договора подряда, сделан при неправильном применении норм материального права, а именно статей 716, 719, 750 Гражданского кодекса Российской Федерации; эксперт не оценил наличие порога и повышение уровня воды в реке как аномальные природные явления, иные доказательства влияния аномальных природных явлений на результат выполненных работ…
Путь дела · 3 актаИсполнитель в силу положений статей 716 и 719 Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии обстоятельств, препятствующих выполнению работ, должен немедленно предупредить об этом заказчика и до получения от него указаний приостановить работу.
Путь дела · 4 акта…частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328) (пункт 1 статьи 719 ГК РФ).
Путь дела · 2 актаВ силу статьи 719 ГК РФ Подрядчик вправе не приступать к работе, когда встречное неисполнение Заказчиком своих обязательств, в том числе непредставление технической документации, препятствует исполнению договора.
Путь дела · 4 актаВ соответствии с пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи,…
Путь дела · 2 актаСогласно пунктам 1, 2 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе,
Суд, установив, что подрядчик на основании статьи 719 ГК РФ отказался от исполнения договоров, пришел к выводу о том, что у последнего прекратились обязательства, связанные с завершением работ.
…Федерации); правом приостановить начатую работу при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (часть 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также не представил доказательств отсутствия его вины в просрочке исполнения обязательств по договору.
Также согласно пункту 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению…
…строительство в части устройства котлована и переноса линии электропередач, а также проигнорированы положения пункта 10.4 заключенного сторонами договора, что привело к неверному определению периода начисления неустойки; судами допущено неправильное применение положений статьей 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку
…на 25.12.2015 у подрядчика не было оснований для приостановления выполнения работ по договору в порядке статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); обращает внимание на то, что из содержания письма № 16/78 от 14.01.2016 следует согласие истца на продление сроков окончания работ по договору на период, необходимый для…
Письмом от 19.04.2019 исх. № № 64МСП ООО "МСП Бизнес МИР" уведомило заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 719 ГК РФ с 19.04.2019.
Согласно пункту 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует…