Дело № А40-140675/2024
ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", ГУП "Водоканал Ленинградской области" против Федеральная антимонопольная служба
Оспаривание решения ФАС России об отказе во включении подрядчика ООО «МежРегионСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд установил, что неисполнение контракта произошло из-за просрочки заказчика в передаче документации и площадки, что исключает недобросовестность подрядчика.
Последний акт в базе · из резолютивной части
«отказать государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.»
Путь дела
- Дата сверена
Постановление от 24 апреля 2025 г. по делу № А40-140675/2024
Оспаривание решения ФАС России об отказе во включении подрядчика ООО «МежРегионСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд установил, что неисполнение контракта произошло из-за просрочки заказчика в передаче документации и площадки, что исключает недобросовестность подрядчика.
Оставлено без изменения - Дата сверена
Определение от 19 января 2026 г. по делу № А40-140675/2024
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных государственных органов
Отказано в передачеПоследний акт в базе