Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
На статью ссылаются 125 актов базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством, статьями 328, 405, 406, 719 Гражданского кодекса, подрядчик не считается просрочившим свои обязательства по выполнению работ, если указанные обстоятельства возникли вследствие непреодолимой силы или в связи с неисполнением заказчиком своих обязанностей, в том числе по предоставлению исходной и…
Поскольку подрядчик отказался от исполнения контракта на основании ст. 719 ГК РФ, работы по контракту на момент его расторжения ООО «Стратегия» не выполнены в полном объеме, у последнего отпали основания для удержания перечисленных заказчиком денежных средств в виде неотработанного аванса.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи,…
Путь дела · 2 актаВ нарушении статьи 65 АПК РФ каких-либо доказательств своевременного выполнения работ или наличие обстоятельств предусмотренных ст. ст. 406, 716, 719 ГК РФ, ответчик суду не представил.
Путь дела · 2 актаИсполнитель в порядке статей 716, 719 ГК РФ не уведомлял Заказчика о невозможности выполнения работ по причине отсутствия или истечения срока лицензии, работы после 2023 года не приостанавливал.
В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а…
Статья 719 ГК РФ допускает приостановление исполнения договора в случае нарушения заказчиком своих обязанностей.
26 декабря 2023 года Подрядчик ООО «ГК А-ГРУПП» с учетом положений п. 1 ст. 718, п. 1 ст. 719 ГК РФ направило указанному в п. 11.4 Договора представителю Заказчику ФИО1 Акт приемки выполненных работ от 26 декабря 2023 года на фактический объем выполненных работ на сумму 301 990 руб. (НДС не облагается) по согласованной сторонами форме (Приложение № 1 к…
Доказательств обращения к истцу с требованием о предоставлении иных запчастей в материалы дела не представлено, как и не представлено доказательств приостановления выполнения работ в связи с обнаруженными безусловными недостатками осей, а также последующего отказа от выполнения работ, в порядке статьи 719 ГК РФ.
Путь дела · 2 акта…заказчиком встречной обязанности по предоставлению необходимой информации у общества имелось предусмотренное статьей 719 Гражданского кодекса право приостановления выполнения работ, отказа от исполнения договора с возложением на заказчика обязанности по возмещению причиненных убытков (порядок действий исполнителя при наличии или выявлении…
Согласно пункту 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а…
…нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности, непредоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 719 ГК РФ).
…кодексе Российской Федерации установлены основания одностороннего отказа от договора подряда как для заказчика (пункт 3 статьи 708, пункт 5 статьи 709, пункты 2, 3 статьи 715, статья 717, пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и для подрядчика (пункт 3 статьи 716, пункт 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как предусмотрено пунктом 1 статьи 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора…
При этом, по мнению подателя жалобы, по смыслу статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда (непредставление материала, необходимой документации и пр.) препятствует исполнению договора подрядчиком, последний не обязан уведомлять о приостановке работ,…
Доказательств того, что со стороны Предприятия чинились препятствия, которые делали невозможным выполнение Обществом работ в установленный срок и Общество в порядке статей 716, 719 ГК РФ приостанавливало работы и уведомляло о приостановке работ Предприятие, в материалах дела не имеется.
В соответствии с пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи,…
Довод ответчика отклоняется судом, поскольку документальное подтверждение указанных обстоятельств отсутствует, доказательств извещения заказчика о приостановлении работ в порядке статей 716, 719 ГК РФ в материалы дела не представлено.
На основании статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует…
Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств,…