Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
На статью ссылаются 262 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от договора.
Согласно статье 715 Гражданского кодекса, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В целях досудебного урегулирования спора Истец направил в адрес Ответчика претензию 19 июня 2025г., в которой изложен односторонний отказ Подрядчика от исполнения договора № 18/09/2023/ИТП от 18.09.2023г. на основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также требование о возврате денежных средств.
На основании пункта 2 ст. 715 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 8 Контракта, 06.10.2025 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Пункт 2 статьи 715 ГК РФ содержит правило, коррелирующее с положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 450, статьей 450.1 ГК РФ, в соответствии с которым при наличии просрочки исполнения обязательств подрядчиком (в том числе потенциально неизбежной) заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Путь дела · 2 актаЕсли подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса).
Как предусмотрено пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
…основанием для одностороннего отказа заказчика от контракта не являлось качество примененного ООО «Лэндстрой» материала, контракт расторгнут в соответствии с частью 2 статьи 715 ГК РФ и наличием недостатков выполненных работ, в связи с чем отсутствует взаимная связь между указанным и настоящим делами, что препятствует приостановлению производства по делу.
В силу п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора.
Вопреки доводам ответчика об отсутствии доказательств расторжения договора, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции истцом в адрес ответчика дополнительно направлялось уведомление о расторжении договора по основаниям ст. 715 ГК РФ, в соответствии с письмом исх. № 162-СР от 10.11.2025.
Заявитель жалобы указывает, что суды, со ссылкой на положения статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, квалифицировали отказ заказчика от контракта как мотивированный, не установив при этом существенных нарушений со стороны
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
…статей 716, 719 ГК РФ работы по мотиву не оказания содействия заказчиком работы не приостанавливало, доказательств наличия правовых оснований для приостановки работ подрядчиком не представлено, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, что в силу требований статьи 715 ГК РФ явилось основанием для одностороннего отказа заказчика от заявки с 14.11.2025.
Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Право заказчика по договору подряда на односторонний отказ от его исполнения предусмотрено пунктами 1 и 2 статьи 450.1, статьями 715, 717 ГК РФ.