Постановление от 6 апреля 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора предусмотрено также положениями статей 715, 717 ГК РФ.
Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
На статью ссылаются 262 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора предусмотрено также положениями статей 715, 717 ГК РФ.
Согласно статье 715 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
По причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по Контракту Администрацией принято решение от 21.09.2021 № 02и-7148/2021 об одностороннем отказе от его исполнения по пункту 2 статьи 715 ГК РФ.
Применительно к договору подряда право истца на односторонний отказ от договора предусмотрено правилами статей 715 и 717 ГК РФ.
Уведомлением от 02.09.2025 Муниципальный контракт был расторгнут Управлением Администрации г. Смоленска по Задпепровскому району в одностороннем порядке по основаниям п. 2 ст. 715 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона 44-ФЗ и п. 7.4.5 Муниципального контракта.
В силу ст. 715 ГК РФ Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
На протяжении всего срока действия договора и вплоть до 05.02.2026 (момента направления ООО «Амурский ГХК» в адрес СНГИ уведомления о полном отказе от договора подряда № АГХК.1943) объем работ по договору АГХК.1943 корректировался в сторону уменьшения по инициативе Заказчика, так как СНГИ систематически нарушало сроки выполнения работ (п.2 ст.715 ГК РФ).
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
В силу п.п 1 – 3 ст. 715 ГК РФ Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Так как действия проектировщика повлекли неоднократное нарушение сроков выполнения работ, и, несмотря на продление конечных сроков выполнения работ по инициативе заказчика, было очевидно, что окончание к сроку стало явно невозможным, в соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 9.1.
Согласно уведомлению заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора и об отказе от принятия исполнения на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ в связи с тем, что по истечении установленного договором срока выполнения работ 20.10.2023 результат работ Заказчику передан не был.
…работ истцом в связи с неисполнением ответчиком встречных обязанностей, предусмотренных договором по передаче документации в полном объеме, у ответчика отсутствовали основания для расторжения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, в связи с чем односторонний отказ от договора может квалифицироваться лишь как отказ на основании статьи 717 ГК РФ.
ООО «Техносистема» выполнило работы, не в полном объеме, в связи с чем, ООО «РКС-Тамбов» отказалось от договоров №200-2022/10-047 22.10.2022, №200-2022/10-048 от 22.10.2022, №200-2022/10-049 от 22.10.2022 на основании п. 2 ст. 405, абз. 2 п. 1 ст. 708, п. 3 ст. 708, п. 2 ст. 715, ст. 15 Гражданского кодекса РФ (уведомления от 12.02.2024, от 23.07.2024).
Как указано в статье 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Применительно к договору подряда право истца на односторонний отказ от договора предусмотрено правилами статей 715 и 717 ГК РФ.
Путь дела · 2 актаВместе с тем, отказ от исполнения договора на основании ст. 715 ГК РФ не является основанием, освобождающим заказчика от обязанности по приемке и оплате фактически выполненных до прекращения договора работ, даже если такие работы предъявлены к приемке после расторжения договора.
Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора предусмотрен также положениями статей 715, 717 ГК РФ.
Согласно пунктам 1, 3 статьи 715 ГК заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
…площадке свидетельствовало о неготовности Генподрядчика надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства по Договору и явной невозможности завершения строительства Объекта к установленному сроку, Заказчик в соответствии с п. 16.4.1 Договора, а также положением п. 2 ст. 715 ГК РФ, принял решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.