Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
На статью ссылаются 262 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Специальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в ст. 715 и 717 ГК РФ.
В силу статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за…
В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, то заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Пунктом 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Согласно положений нормы статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
…49 АПК РФ, о признании недействительным одностороннего отказа Общества от исполнения договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), о признании обязательств по договору до момента приостановки работ исполненными надлежащим образом, о взыскании 3 954 200 руб. задолженности по дополнительному соглашению от…
Уведомлением от 14.10.2022 № СИП-Исх-22-865 договор от 23.09.2021 № ИсоМ-Дог2021/0044 расторгнут досрочно в части, в связи с неоднократной просрочкой выполнения работ до 224 дней согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, включая отделочные работы, работы по устройству асфальтобетонного покрытия, работы по устройству системы отопления.
В отсутствие доказательств выполнения работ надлежащего качества истец направил в адрес ответчика письмо (уведомление) № 14/10-1 от 14.10.2025 об одностороннем отказе от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ с требованием о возвращении перечисленного аванса.
В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Путь дела · 2 актаОснования для расторжения в форме одностороннего отказа от исполнения договора подрядчиком предусмотрены положениями статей 405, 715, 717, 723 ГК РФ.
ООО «ЕРСМ Сибири» указывало на отсутствие оснований для расторжения Договора Генподрядчиком на основании п. 20.5.1 Договора, ст. 715 ГК РФ.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 12, 309-310, 330, 702, 706, 708, 709, 715 ГК РФ, 9, 65, 75, 110, 121- 123, 132, 156, 167-171, 176, 177, 181 АПК РФ, 333.40 НК РФ суд
Судами установлено на основании материалов дела и не оспаривается Обществом, что договор подряда был расторгнут по пункту 2 статьи 715
Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
…ответчика в виде полученных авансовых платежей (платежные поручения от 07.08.2024 № 828514 и от 26.08.2024 № 24745) и неотработанных в рамках исполнения гражданско-правового договора от 30.07.2024 № 08/072024/3947, расторгнутого истцом в одностороннем порядке с 23.12.2025 решением от 10.12.2025 № 04-05/9584 на основании статьи 715 Гражданского кодекса РФ,
Путь дела · 2 актаСпециальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в статьях 715 и 717 ГК РФ.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п.2 ст.715 ГК РФ).