Просрочка кредитора
На статью ссылаются 164 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог…
…Федерации об обязательствах и их исполнении», если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, применению подлежат положения статей 405, 406 ГК РФ.
Таким образом, поведение Заказчика не только нарушает п. 7.1.7, п. 3.10, п. 16.2 Контракта, но и противоречит положениям статей 718, 759, 762 ГК РФ, следовательно кредитор при таких условиях в силу статьи 406 ГК РФ считается просрочившим, а должник на основании статьи 405 ГК РФ таковым не считается.
Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 406 ГК РФ.
Если работы не могли быть выполнены в срок по вине кредитора, следует полностью освободить должника от ответственности на все время просрочки кредитора на основании статей 401, 405 и 406 Гражданского кодекса (определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.07.2022 № 305-ЭС19-16942(40).
В силу пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.
Статья 406 ГК РФ предусматривает, что кредитор считается просрочившим, если не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 405, пунктом 1 статьи 406 ГК РФ должник не считается просрочившим, если обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, при этом кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
Оснований для применения положений статей 401, 404 и 406 ГК РФ судом не установлено.
Ссылка Заявителя апелляционной жалобы на просрочку кредиторских обязанностей со стороны Истца (ст. ст. 404, 406 ГК РФ), не принимается апелляционным судом, поскольку Ответчик не доказал необходимость оформления сертификатов конечного пользователя в качестве обязательного документа для поставки запасных частей в соответствии с Процедурой LE MED.
Это квалифицируется как просрочка кредитора (ст. 406 ГК РФ).
…ОБЩЕСТВО "ДОРИНЖ-39" не нарушившим договорное обязательство, в связи с просрочкой кредитора по правилам п. 3 ст. ст. 405, 406 ГК РФ, но при этом, нарушение обязательства ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ДОРИНЖ-39" является отчасти следствием действий ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА".
В силу пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог…
…принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (часть 3 статьи 405, часть 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации).
На основании пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
Ссылки Минобороны России на необоснованно взысканную неустойку по причине не направление в ее адрес платежных документов об оплате задолженности не признана убедительной, поскольку не создает просрочки ПАО «ДЭК» в смысле пункта 3 статьи 406 ГК РФ и не может являться основанием для освобождения от ее оплаты, учитывая, что она является законной.
По смыслу статей 405, 406 ГК РФ подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине заказчика.
статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о систематическом неисполнении Ответчиком своих обязательств по Контракту, что в соответствии со статьями 328, 405, 406 ГК РФ является основанием для приостановления исполнения обязательств со стороны Истца и исключает возможность признания Истца просрочившим исполнение.
Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).