Просрочка кредитора
На статью ссылаются 164 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кроме того, судами исключены из базы для начисления неустойки не подлежащие выполнению работы, что установлено дополнительным соглашением № 34 к договору № 23-12К/ПИР, а также установлено основание для освобождения подрядчика от ответственности в связи с несвоевременным предоставлением исходных данных для проектирования (статьи 405, 406 ГК РФ).
При вынесении обжалуемого судебного акта арбитражный суд руководствовался положением статей 405, 406, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Кодекса кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
В части требований о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 13 123 100 рублей 40 копеек, суды, руководствуясь положениями статей 328, 405,406, 716 и 719 Кодекса, пришли к выводу о нарушении фирмой встречных обязательств по договору.