Постановление от 21 мая 2026 г. ФАС СЗО (ФАС Северо-Западного округа)
Специальные основания для расторжения договора подряда установлены в статьях 715, 717 ГК РФ.
Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
На статью ссылается 261 акт базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Специальные основания для расторжения договора подряда установлены в статьях 715, 717 ГК РФ.
На основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
…жалобы ее податель указывает, что суд неправильно применил нормы материального права, не учел положения статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), предоставляющей право заказчику отказаться от договора в случае нарушения сроков выполнения работ, на момент обращения с иском работы не были выполнены, несмотря на…
Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Путь дела · 3 актаПраво заказчика отказаться от договора в одностороннем порядке предусмотрено статьями 715 и 717 ГК РФ.
…329, 330, 368, 370, 375, 376, 715, 740, 763, 768 ГК РФ, положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от…
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 12, 309-310, 330, 702, 706, 708, 709, 715 ГК РФ, 9, 65, 75, 110, 121- 123, 132, 156, 167-171, 176, 177, 181 АПК РФ, 333.40 НК РФ суд
В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков
Путь дела · 2 актаВ связи с ненадлежащим исполнением обязательств по основному договору со стороны ООО «Тренд Консалтинг» Обществом 21.08.2024 в адрес Ответчика было направлено уведомление об одностороннем отказе от договора в соответствии со ст. 715, п. 2 ст. 405, ст. 450.1 ГК РФ, п. 7.4 договор подряда № АБТЭЦ-АБТС-22/564 от 29.06.2022.
Отказ от исполнения Договора заявлен ИП ФИО2 на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, согласно которому заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Исходя из ч. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет…
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
Путь дела · 2 актаВ связи с тем, что работы в полном объеме и в установленный срок завершены не были, дальнейшее выполнение работ Ответчиком прекращено, Истец уведомлением от 03.10.2025 на основании ч. 2 ст. 715 ГК РФ отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке.
Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 715 ГК РФ, а именно, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, и потребовать возмещения убытков.
Путь дела · 2 актаВ связи с тем, что работы в полном объеме и в установленный срок завершены не были, дальнейшее выполнение работ Ответчиком прекращено, Истец уведомлением от 03.10.2025 на основании ч. 2 ст. 715 ГК РФ отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке.
Частью 2 статьи 715 ГК РФ установлено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Пунктом 3 статьи 715 ГК РФ определено, что если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому…
Исходя из положений статей 405, 450, 708, 715 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора подряда допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон; если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе…
В соответствии с положениями § 1 главы 37 ГК РФ заказчик может отказаться от исполнения договора как в соответствии со ст. 715 ГК РФ, так и ст. 717 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным