Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
На статью ссылаются 182 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
в адрес истца каких-либо уведомлений о наличии обстоятельств невозможности продолжения подрядных работ и завершения их в установленный договором срок, что в силу пункта 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), лишает подрядчика права ссылаться в суде на указанные обстоятельства.
Пунктом 3 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено право подрядчика на односторонний отказ от исполнения договора в случае, если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или…
…строительство в части устройства котлована и переноса линии электропередач, а также проигнорированы положения пункта 10.4 заключенного сторонами договора, что привело к неверному определению периода начисления неустойки; судами допущено неправильное применение положений статьей 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку
…432, 454, 455, 475, 506, 513, 518, 708, 716, 721, 722, 723, 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая результаты проведенных по делу судебных экспертиз, установив фактический состав убытков, возникших у истца в связи с поставкой и монтажом ответчиком оборудования (горелки), не соответствующего техническим характеристикам котла,…
В силу пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу
…по причине несвоевременного предоставления технической документации или недостатков переданного оборудования; факт уведомления подрядчиком заказчика о необходимости продления срока выполнения работ, направленный декабря 2015 года, то есть по истечении 11 месяцев с момента начала работ не соответствует установленному нормами статей 716, 719 ГК РФ порядку.
В силу абзаца 4 пункта 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
При этом апелляционной коллегией учитывается, что субподрядчиком о приостановлении выполнения работ в соответствии с положениями ст. 716 ГК РФ не заявлялось, сторонами на протяжении действия договора подписывались дополнительные соглашения (в отсутствие разногласий со стороны субподрядчика).
В соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при наличии обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работы в срок.
Вывод суда об отсутствии доказательств соблюдения ответчиком статьи 716 ГК РФ опровергается материалами дела.
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество «Энергия» не доказало необходимость увеличения сроков выполнения работ применительно к статьям 716, 719 ГК РФ.
…по согласованию основных решений), выдачи исходных данных; приостановления работ подрядчиком в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и/или условиями данного договора, в том числе при получении от заказчика новых (измененных) исходных данных, нового (измененного) задания - до момента подписания…
При обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, подрядчик обязан немедленно предупредить об этом заказчика и до получения от него указаний приостановить работу (ст.716 ГК РФ).
Кроме того, в силу части 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных…
статьи 716 Гражданского кодекса, противоречит материалам дела.
Согласно пункту 1 статьи 716 Гражданского кодекса подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных…
В силу статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных…
Требование о расторжении договора признано обоснованным на основании пункта 2 статьи 450, статей 716, 719, 743 ГК РФ.
Письмом от 27.11.2019 № 27/11-19-1 подрядчик уведомил заказчика о приостановлении всех работ по договору на основании пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации.
На основании ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: