Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
На статью ссылается 181 акт базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Если твердой цены договора недостаточно для покрытия фактических расходов подрядчика на выполнение дополнительных видов работ, влияющих на годность и прочность итогового результата работ, подрядчик обязан уведомить об этом заказчика (статьи 716, 743 ГК РФ) и действовать в дальнейшем в соответствии с указаниями заказчика.
…12, 307, 309, 333, 405, 421, 702, 708, 716, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации.
…420, 421, 469, 506, 518, 702, 703, 711, 716, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», пунктами 14, 16 постановления Пленума Высшего…
Подрядчиком уведомления о приостановлении выполнения работ в соответствии со ст. 716 ГК РФ не направлял, а его письма с указанием на недостатки, не препятствующие завершению работ в срок, не могут служить причиной увеличения сроков исполнения обязательств подрядчика.
…96 коп. и дополнено дополнительными работ на общую сумму 76 685 955 руб. 71 коп. При этом генподрядчик в порядке ст. 716 ГК РФ в период с 13.05.2019 по 12.11.2019 заявлял о приостановке работ по различным основаниям, в том числе с учетом отсутствия технических решений по прокладке кабеля и отсутствия привязок в выданной документации, технологического…
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности
Подрядчик немедленно должен предупредить заказчика и приостановить работу до получения от заказчика указаний при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, создающих невозможность ее завершения в установленные сроки (статьи 716 и 719 Гражданского кодекса).
Статьей 716 Гражданского кодекса на подрядчика возложена обязанность немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных…
…о поступлении бруса для изготовления конструкций, 27.07.2018 компания в соответствии с нормами пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) направила обществу уведомление № 28 об отсутствии со стороны заказчика уведомления о готовности оконных проемов к замеру и невозможности дальнейшего исполнения…
…направил в адрес ответчика письмо от 28.12.2018 № 2308 об отказе от исполнения контракта на основании пункта 3 статьи 716, статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных…
В силу пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком технической документации; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его…
Суды не применили положения статьи 716 Гражданского кодекса.
В силу абзаца 3 пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок.
Указанный подход корреспондирует положениям ст. 716 ГК РФ, согласно которым подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;…
ее завершения в срок (статья 716 ГК РФ).
Доводы жалобы о том, что подрядчик не воспользовался правами, предоставленными статьями 716, 719 ГК РФ не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения заказчиком своих обязанностей по договору подряда, отклоняются судом округа.
и 17.11.2017 № 2051, что является предупреждением о наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 716 Кодекса.
716 ГК РФ.
и осмотрительности, подрядчик, являясь профессиональным участником подрядных отношений, должен был оценить реальную возможность исполнения обязательства в согласованный срок и, предполагая, что такое надлежащее исполнение затруднительно или невозможно, приостановить выполнение работ, предупредив об этом заказчика (статьи 716, 719 ГК РФ).
В части требований о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 13 123 100 рублей 40 копеек, суды, руководствуясь положениями статей 328, 405,406, 716 и 719 Кодекса, пришли к выводу о нарушении фирмой встречных обязательств по договору.