Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
На статью ссылаются 182 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки…
Путь дела · 2 актаВ нарушении статьи 65 АПК РФ каких-либо доказательств своевременного выполнения работ или наличие обстоятельств предусмотренных ст. ст. 406, 716, 719 ГК РФ, ответчик суду не представил.
В соответствии с ч. 2 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание…
Путь дела · 2 актаИсполнитель в порядке статей 716, 719 ГК РФ не уведомлял Заказчика о невозможности выполнения работ по причине отсутствия или истечения срока лицензии, работы после 2023 года не приостанавливал.
Наличие указанных в статье 716 ГК РФ обстоятельств, препятствующих выполнению работ при доказанности уведомления подрядчика о приостановлении работ (отказа от их начала), а также фактического приостановления работ, является основанием для исключения судом периода вынужденного простоя из общей продолжительности выполнения работ.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 716 ГК РФ «Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
Одновременно с этим, учитывая характер подрядных работ и в силу пункта 1 статьи 716 ГК РФ, подрядчик в лице ОАО «РЖД», в любом случае обязан был предупредить АО «ТалТЭК Транс» об обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе…
Путь дела · 2 акта…(порядок действий исполнителя при наличии или выявлении обстоятельств, препятствующих завершению работ в согласованный срок, регламентирован статьями 716 и 719 Гражданского кодекса; соблюдение данных положений обеспечивает суду возможность объективно оценить неправомерные действия заказчика и служит гарантией защиты прав исполнителя в подобных ситуациях).
Пунктом 1 статьи 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных…
В силу ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
…кодексе Российской Федерации установлены основания одностороннего отказа от договора подряда как для заказчика (пункт 3 статьи 708, пункт 5 статьи 709, пункты 2, 3 статьи 715, статья 717, пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и для подрядчика (пункт 3 статьи 716, пункт 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации).
…судом установлено, что Общество, будучи профессиональным участником рынка строительных услуг, в порядке статей 716, 719 ГК РФ работы по мотиву не оказания содействия заказчиком работы не приостанавливало, доказательств наличия правовых оснований для приостановки работ подрядчиком не представлено, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, что в…
Положения статей 716, 719 ГК РФ предусматривают механизм действий подрядчика на случай возникновения объективных препятствий к выполнению работ, соблюдение которого отвечает, прежде всего, интересам подрядчика и распределяют риски сторон при возможном возникновении неблагоприятных последствий выполненных работ.
…водонасыщения асфальтобетонной смеси, которые не могут быть отнесены к явным, подрядчик в соответствии со статьей 716 ГК РФ не предупредил заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ без демонтажа старого асфальтобетонного покрытия, что обществом не оспаривается, принимая во внимание, что качество асфальтобетонной смеси в…
Доказательств того, что со стороны Предприятия чинились препятствия, которые делали невозможным выполнение Обществом работ в установленный срок и Общество в порядке статей 716, 719 ГК РФ приостанавливало работы и уведомляло о приостановке работ Предприятие, в материалах дела не имеется.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки)…
Довод ответчика отклоняется судом, поскольку документальное подтверждение указанных обстоятельств отсутствует, доказательств извещения заказчика о приостановлении работ в порядке статей 716, 719 ГК РФ в материалы дела не представлено.
В силу статьи 716 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных…
Согласно статье 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;…
В порядке ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой…