Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 7 мая 2026 г. АС Волгоградской области
Дата сверена
Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (пункты 1, 3 статьи 708 ГК РФ).
ГК РФ
Статья 708 ГК РФ
Сроки выполнения работы
На статью ссылаются 454 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Как суды применяют статью
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 7 мая 2026 г. АС Оренбургской области
Дата сверенаВ соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судАпелляция
Постановление от 7 мая 2026 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Дата сверена…иск частично, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 310, 330, 333, 395, 450.1, 453, 702, 706, 708, 711, 715, 720, 746, 753, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что ответчик надлежащих доказательств фактического исполнения обязательств по договору от 18.05.2022 № 0409/СП/7-6Г на сумму перечисленных…
- Кассационный судКассация
Постановление от 7 мая 2026 г. ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа)
Дата сверенаПри этом в силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Кассационный судКассация
Постановление от 7 мая 2026 г. ФАС ПО (ФАС Поволжского округа)
Дата сверенаВ соответствии с положениями статей 702, 708, 709 и 711 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить работы надлежащего качества в согласованные сроки и обязательства заказчика уплатить обусловленную…
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 7 мая 2026 г. АС Иркутской области
Дата сверенаСогласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. АС Иркутской области
Дата сверена
Путь дела · 2 актаВ соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
- Кассационный судКассация
Постановление от 6 мая 2026 г. ФАС ДО (ФАС Дальневосточного округа)
Дата сверенаВ соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. АС Оренбургской области
Дата сверенаВ соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дата сверенаВ соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. АС Воронежской области
Дата сверена…по первоначальному иску в отзыв на иск и в судебном заседании требования не признал, сославшись на то, что заказчик, воспользовавшись своим правом на одностороннее расторжение, закрепленном в п. 12.4 договора, а также в ст.ст. 450.1, 708, 715 ГК РФ направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке (исх. № 6000/3-И18/22 от 20.06.2022).
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. АС Тульской области
Дата сверенаВ силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судАпелляция
Постановление от 6 мая 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
Дата сверенаВ соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судАпелляция
Постановление от 6 мая 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
Дата сверенаВ силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. АС Красноярского края
Дата сверенаСогласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 6 мая 2026 г. АС Иркутской области
Дата сверенаПунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 5 мая 2026 г. АС Белгородской области
Дата сверенаВ соответствии с положениями статей 702, 708, 709 и 711 ГК РФ обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить работы надлежащего качества в согласованные сроки и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке,…
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 5 мая 2026 г. АС города Москвы
Дата сверена…сторонами были достигнуты соглашения по всем существенным условиям договора в соответствии с п. 1 ст. 432, 702, 703, 708, 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определены сроки выполнения работ, договор подписан без каких-либо замечаний, то, таким образом, стороны добровольно приняли на себя все обязательства, предусмотренные…
- Арбитражный судПервая инстанция
Решение от 5 мая 2026 г. АС Свердловской области
Дата сверенаВ силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
- Арбитражный судАпелляция
Постановление от 5 мая 2026 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)
Дата сверенаСогласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.