К основному содержимому
ГК РФ

Статья 708 ГК РФ

Сроки выполнения работы

На статью ссылаются 454 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Открыть текст статьи(Правовая система Клерка)Все акты с фильтрами

Как суды применяют статью

454 акта, сначала новые · страница 21 из 23. Под заголовком — предложение акта, где суд ссылается на статью.

  1. Кассационный судКассация

    Постановление от 23 ноября 2020 г. ФАС ВВО (ФАС Волго-Вятского округа)

    Арбитражный суд Волго-Вятского округа · Дело № А11-4887/2019

    Дата сверена

    В статье 708 ГК РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ.

  2. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 21 ноября 2020 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)

    Третий арбитражный апелляционный суд · Дело № А33-10142/2020

    Дата сверена

    В силу статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  3. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 19 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А60-6084/2020

    Дата сверена

    Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 310, 410, 702, 708, 709, 711, 753, Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и пришел к выводу, что факт выполнения работ истцом доказан, доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ответчиком не представлено.

  4. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 19 ноября 2020 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)

    Третий арбитражный апелляционный суд · Дело № А33-1200/2019

    Дата сверена

    В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  5. Кассационный судКассация

    Постановление от 18 ноября 2020 г. ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа)

    Арбитражный суд Северо-Кавказского округа · Дело № А53-5040/2020

    Дата сверена

    Статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работ.

  6. Кассационный судКассация

    Постановление от 17 ноября 2020 г. ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа)

    Арбитражный суд Северо-Кавказского округа · Дело № А32-19516/2019

    Дата сверена

    Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  7. Кассационный судКассация

    Постановление от 16 ноября 2020 г. ФАС ВСО (ФАС Восточно-Сибирского округа)

    Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа · Дело № А19-18233/2018

    Дата сверена

    …401, 432, 454, 455, 475, 506, 513, 518, 708, 716, 721, 722, 723, 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая результаты проведенных по делу судебных экспертиз, установив фактический состав убытков, возникших у истца в связи с поставкой и монтажом ответчиком оборудования (горелки), не соответствующего техническим характеристикам…

  8. Кассационный судКассация

    Постановление от 13 ноября 2020 г. ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа)

    Арбитражный суд Северо-Кавказского округа · Дело № А53-2131/2020

    Дата сверена

    На основании пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  9. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 12 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А60-59816/2019

    Дата сверена

    Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался ст. ст. 309, 310, 329, 330, 702, 703, 708, 709, 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пришел к выводу о том, что работы выполнены истцом надлежащим образом и сданы ответчику.

  10. Кассационный судКассация

    Постановление от 12 ноября 2020 г. ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа)

    Арбитражный суд Западно-Сибирского округа · Дело № А67-14604/2018

    Дата сверена

    Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

  11. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 10 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А50-12482/2020

    Дата сверена

    …в указанной сумме, поскольку счет-фактура выставлена ранее окончания производства работ; в нарушение положений ст. 708 ГК РФ договор подряда не содержит условия о сроках выполнения работ; в материалы дела предпринимателем не представлено доказательств наличия денежных средств для оплаты наличными денежными средствами и получения денежных средств с…

  12. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 6 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А60-17168/2020

    Дата сверена

    Суд первой инстанции, удовлетворяя иск по делу №А60-5821/2019, руководствовался ст. 330, 333, 431, 450, 708, 763 ГК РФ и исходил из того, что истцу не сданы результаты работ по контракту, существенно нарушены сроки выполнения работ по контракту; ответчик, являющийся специалистом в проектировании и имеющий опыт в подрядных отношениях, в том числе в…

  13. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 5 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А60-1784/2020

    Дата сверена

    В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  14. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 5 ноября 2020 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)

    Третий арбитражный апелляционный суд · Дело № А33-11363/2020

    Дата сверена

    Отношения, основанные на договоре подряда, регулируются статьями 702, 708, 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  15. Кассационный судКассация

    Постановление от 3 ноября 2020 г. ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа)

    Арбитражный суд Северо-Кавказского округа · Дело № А53-41059/2019

    Дата сверена

    В статье 708 Гражданского кодекса предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ.

  16. Кассационный судКассация

    Постановление от 2 ноября 2020 г. ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа)

    Арбитражный суд Северо-Кавказского округа · Дело № А53-14526/2019

    Дата сверена

    Из статьи 708 Гражданского кодекса следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  17. Кассационный судКассация

    Постановление от 30 октября 2020 г. ФАС ДО (ФАС Дальневосточного округа)

    Арбитражный суд Дальневосточного округа · Дело № А73-379/2020

    Дата сверена

    Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

  18. Кассационный судКассация

    Постановление от 30 октября 2020 г. ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа)

    Арбитражный суд Западно-Сибирского округа · Дело № А70-19203/2019

    Дата сверена

    Исходя из статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

  19. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 29 октября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А60-2617/2020

    Дата сверена

    Удовлетворяя требование о взыскании неустойки, суд первой инстанции руководствовался статьями 329, 330, 333, 421, 708, 718, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и условиями заключенного…

  20. Арбитражный судАпелляция

    Постановление от 23 октября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

    Семнадцатый арбитражный апелляционный суд · Дело № А50-27569/2018

    Дата сверена

    Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался ст. 309, 310, 702, 708, 740, 746, 711, 753, 704, 743, 407, 421, 410 ГК…

Практика по другим нормам