Просрочка кредитора
На статью ссылаются 164 акта базы. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 406 ГК РФ предусмотрен, что кредитор, считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
…должен направить в соответствии с условиями договора, не освобождает арендатора от обязанности заплатить за аренду в размере, установленном соответствующими нормативными правовыми актами, но при этом в силу положений статьи 406 ГК РФ позволяет ему оспаривать правомерность начисления арендодателем неустойки за нарушение сроков внесения этой платы.
Путь дела · 3 акта…считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (пункт 1 статьи 406 ГК РФ).
Путь дела · 4 акта…считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (часть 3 статьи 405, часть 1 статьи 406 ГК РФ).
Путь дела · 10 актовСогласно п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий ,предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
Доводы апелляционной жалобы со ссылкой на ст.ст. 405, 406 ГК РФ и на наличие просрочки кредитора с учетом обстоятельств несвоевременного исполнения обязательства генподрядчиком по предоставлению нового кадастрового плана земельного участка, отклонены апелляционным судом.
Согласно статье 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог…
Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).
на неисполнение заказчиком встречных обязательств, то есть на просрочку кредитора (пункт 3 статьи 405, статья 406 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
…первой инстанции и поддержавший его выводы апелляционный суд руководствовались положениями статей 309, 310, 330, 404, 406, 525, 549, 556 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона о контрактной системе и исходили из того, что предусмотренное контрактом условие о сроке исполнения ответчиком своих обязательств являлось явно неисполнимым,…
Оснований для освобождения ответчика от ответственности применительно к положениям статей 401, 404, 406 ГК РФ суды также обоснованно не усмотрели.
Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
…встречного иска заказчика о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, суд первой инстанции руководствовался ст.ст.329, 330, 401, 405, 406 ГК РФ и исходил из доказанности того обстоятельства, что невозможность своевременного завершения всего объема работ по договору обусловлена обстоятельствами, за которые подрядчик не отвечает.
что кредитором не были совершены действия, влекущие его просрочку (пункт 2 статьи 406 ГК РФ)
…законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства, например, не сообщил данные о счете, на который должны быть зачислены средства, и т.п. (пункт 3 статьи 405, пункт 3 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 Гражданского кодекса Российской Федерации).
…310, 329, 330, 331, 401, 405, 406, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки.
406 ГК РФ).
В рассматриваемом случае положения статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.