Определение от 2 апреля 2026 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, <...>

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии апелляционной жалобы к производству**

№ 17АП-2807/2026-ГК
г. Пермь
02 апреля 2026 года
Дело № А60-24072/2025

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

судьи Клочковой Л.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, поданную в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 февраля 2026 года по делу № А60-24072/2025

по иску акционерного общества «Облкоммунэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Талицкая строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Талицкая строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки,

установил:

Заявителем апелляционной жалобы (вх. № 17АП-2807/2026 (1)-ГК) устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения.

Ранее, ответчик, общество с ограниченной ответственностью «Талицкая строительная компания», также представил апелляционную жалобу (вх. № 17АП-2807/2026 (2)-ГК), производство по которой было возбуждено и назначено к рассмотрению на 13.05.2026 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, Зал № 1012 (определение суда от 27 марта 2026 года).

Руководствуясь статьями 261, 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

Резолютивная часть

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Апелляционную жалобу Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, поданную в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принять к производству Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

2. Лицам, участвующим в деле, представить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок до 06.05.2026 отзывы на апелляционную жалобу, а также документы, подтверждающие направление отзывов другим лицам, участвующим в деле.

3. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 13.05.2026 11:00 в помещении суда по адресу: <...>, Зал № 1012.

4. Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>. Телефон справочной службы № <***>.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/».

5. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на официальном сайте суда, размещенном в сети Интернет по адресу https://17aas.arbitr.ru/.

Судья Л.В. Клочкова