Арбитражный судПервая инстанция

Резолютивная часть решения от 1 апреля 2026 г. АС города Москвы

Арбитражный суд города Москвы

01.04.2026Дата сверена

Дело № А40-300444/2025

Размер текста100 %

Итог · из резолютивной части

В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия.

Перейти к резолютивной части

Реквизиты

Суд: Арбитражный суд города Москвы
Номер дела: А40-300444/2025
Стороны: Министерство Обороны Российской Федерации против ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Судья: Галиева Р.Е.
Вид дела: Экономические споры
Категория дела: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подрядаПо карточке дела на sudact.ru.
Регион: Москва
Суть спора: Министерство обороны РФ требовало взыскать с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» неустойку 215 224,29 руб. по договору строительного подряда; суд в иске отказал.
Опубликован: sudact.ru (откроется в новой вкладке)

Текст акта

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...>

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-300444/25-52-2383
г. Москва
01 апреля 2026 года
Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем с/з Дедаевой М.А.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН: <***> ОГРН: <***>)

к ответчику: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)

о взыскании неустойки в размере 215 224, 29 руб.,

При участии:

от истца – ФИО1 (паспорт, диплом, доверенность от 11.04.2025), ФИО2 (паспорт, диплом, доверенность от 16.01.2026)

от ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, доверенность от 25.09.2025)