К тексту акта
Арбитражный судПервая инстанция

Резолютивная часть решения от 27 апреля 2026 г. АС города Москвы

Арбитражный суд города Москвы

Дата сверена
Дело № А40-313437/2025

Итог · из резолютивной части

В удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного заседания отказать. Взыскать с ППК "ВСК" (ИНН <*>) в пользу МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ИНН <*>) 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Читать резолютивную часть целиком

Реквизиты

Суд
Арбитражный суд города Москвы
Номер дела
А40-313437/2025
Стороны
Министерство Обороны Российской Федерации против ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Судья
Новиков М.С.
Вид дела
Экономические споры
Категория дела
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подрядаПо карточке дела на sudact.ru.
Регион
Москва
Суть спора
Минобороны России требовало взыскать с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» 371 899,13 руб. неустойки по договору строительного подряда; суд взыскал 250 000 руб., в остальной части иска отказал.
Опубликован
sudact.ru (откроется в новой вкладке)

Текст акта

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...>

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-313437/25-126-2783
г. Москва
27 апреля 2026 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С.

протокол судебного заседания вел помощник судьи Антоновский С.А., рассматривает в судебном заседании дело

по иску МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ИНН <***>) к ППК "ВСК" (ИНН <***>)

о взыскании 371 899,13 руб.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 16.01.2026

от ответчика: ФИО2, доверенность от 16.06.2025

Резолютивная часть

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного заседания

отказать.

Взыскать с ППК "ВСК" (ИНН <***>) в пользу МИНОБОРОНЫ РОССИИ

(ИНН <***>) 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ППК "ВСК" (ИНН <***>) в доход федерального бюджета

государственную пошлину в размере 19 288 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят

восемь) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: М.С. Новиков

Ссылка: https://klerk.systems/court/act/HRvVCjLW7MWx/

Нормы в акте

Статьи законов, на которые ссылается суд. Номер статьи в тексте открывает её текст в Правовой системе, строка здесь — практику по статье.

АПК РФ

Загружаем похожие акты