Резолютивная часть решения от 9 апреля 2026 г. АС Самарской области
Итог · из резолютивной части
Читать резолютивную часть целикомИсковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект" (ИНН <*>) в пользу Государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" (ИНН <*>) 70 363 руб. 50 коп. неустойки, а также 10 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.
Реквизиты
Текст акта
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443001, <...>, тел. <***>
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(Резолютивная часть)
09 апреля 2026 года Дело № А55-42401/2025
Арбитражный суд Самарской области
в составе судьи Балькиной Л.С.
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания - Волчковой У.В.
рассмотрев в судебном заседании 09 апреля 2026 года дело по иску
Государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве"
к обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроект" о взыскании 70 363 руб. 50 коп.
при участии в заседании
от истца – представитель ФИО1 от ответчика – не явились, извещены
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
Резолютивная часть
Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект"
(ИНН <***>) в пользу Государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" (ИНН <***>) 70 363 руб. 50 коп. неустойки, а также 10 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.
Возвратить истцу Государственному автономному учреждению Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 19 539 руб., уплаченную по платежному поручению № 723 от 17.11.2025.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья / Л.С. Балькина