Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на техническое перевооружение объекта. Подрядчик ссылался на вину заказчика в задержке, однако суд апелляционной инстанции подтвердил обоснованность взыскания и отсутствие оснований для снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ.
Путь дела · 4 актаВзыскание задолженности и неустойки по договору подряда на устройство трубопроводов методом ГНБ. Спор о качестве работ в связи с всплытием труб на поверхность реки Аба. Суд подтвердил отсутствие вины подрядчика из-за непредоставления заказчиком необходимой проектной документации и изысканий.
Взыскание задолженности по договору субподряда на устройство свай. Ответчик заявил встречный иск о возврате неотработанного аванса и неустойки в связи с нарушением сроков работ и расторжением договора.
Путь дела · 3 актаИск о взыскании неустойки (пени) в размере 4 043 956 руб. 69 коп. за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда.
Путь дела · 4 актаОспаривание решения ФАС России об отказе во включении подрядчика ООО «МежРегионСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд установил, что неисполнение контракта произошло из-за просрочки заказчика в передаче документации и площадки, что исключает недобросовестность подрядчика.
Путь дела · 2 актаО взыскании задолженности по договору подряда № Р-196-23 от 03.07.2023, неустойки, а также по встречному иску о взыскании неустойки и обязании безвозмездно устранить недостатки работ по устройству трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения.
Путь дела · 4 актаО взыскании задолженности по государственному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту посадочной площадки и взыскании неосновательного обогащения.
Путь дела · 2 актаРасторжение муниципального контракта, взыскание убытков и пени в связи с невыполнением работ по разработке проектной документации. Суд пришел к выводу, что частично выполненные работы не имеют самостоятельной ценности.