Дело № А56-74448/2025
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" против ООО "Горизонт"
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» требовало взыскать с общества «Горизонт» 317 541,66 руб. неустойки за нарушение сроков работ по договору подряда; суды снизили неустойку до 158 770,83 руб. из-за просрочки встречных обязательств заказчика, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.10.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2026 по делу № А56-74448/2025 оставить без изменения, а кассационную жалобу государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 21 мая 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» требовало взыскать с общества «Горизонт» 317 541,66 руб. неустойки за нарушение сроков работ по договору подряда; суды снизили неустойку до 158 770,83 руб. из-за просрочки встречных обязательств заказчика, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.
Оставлено без изменения