Дело № А56-51290/2025
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" против ООО "Альянс"
Учреждение требовало взыскать с общества 1 801 004,23 руб. неустойки за просрочку работ по контракту на устройство остановочных пунктов; суд признал просрочку вызванной ненадлежащим исполнением встречных обязательств заказчиком и в иске отказал.
Итог · из резолютивной части
«Возвратить встречный иск обществу с ограниченной ответственностью "Альянс". Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Альянс" из федерального бюджета 63 746 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 20.04.2026 № 45. В первоначальном иске отказать. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Решение от 7 июня 2026 г. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Учреждение требовало взыскать с общества 1 801 004,23 руб. неустойки за просрочку работ по контракту на устройство остановочных пунктов; суд признал просрочку вызванной ненадлежащим исполнением встречных обязательств заказчиком и в иске отказал.