Дело № А50-5923/2020
ООО "Уралстройсервис" против ООО "ЕВРОХИМ - УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ"
Подрядчик требовал взыскать с заказчика неустойку 455 628,78 руб. за просрочку оплаты работ по договору подряда; суд иск удовлетворил, апелляция оставила решение без изменения, отказав в снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Пермского края от 06 июля 2020 года по делу № А50-5923/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня…»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 18 сентября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика неустойку 455 628,78 руб. за просрочку оплаты работ по договору подряда; суд иск удовлетворил, апелляция оставила решение без изменения, отказав в снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ.
Оставлено без изменения