Дело № А40-256727/2024
ФГУП "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" против АО "48 Управление наладочных работ"
Предприятие-подрядчик требовало взыскать с акционерного общества-субподрядчика неустойку за просрочку работ по договору; суд первой инстанции снизил её до 3 877 107 руб., ответчик подал апелляционную жалобу.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2025г. по делу № А40-256727/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 10 марта 2026 г. 9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд)
Предприятие-подрядчик требовало взыскать с акционерного общества-субподрядчика неустойку за просрочку работ по договору; суд первой инстанции снизил её до 3 877 107 руб., ответчик подал апелляционную жалобу.
Оставлено без изменения