Арбитражное делоЭкономические споры
Дело № А19-4601/2020
ООО "Иркутская нефтяная компания" "ИНК" против ООО "Выбор"
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку 962 731,04 руб. за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда; суды иск удовлетворили, подрядчик просит отменить судебные акты.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Иркутской области от 04 июня 2020 года по делу № А19-4601/2020, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2020 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 25 ноября 2020 г. ФАС ВСО (ФАС Восточно-Сибирского округа)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку 962 731,04 руб. за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда; суды иск удовлетворили, подрядчик просит отменить судебные акты.
Оставлено без изменения