Определение от 15 апреля 2026 г. ФАС УО (ФАС Уральского округа)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

пр-кт Ленина, стр. 32, Екатеринбург, 620000

http://fasuo.arbitr.ru

**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии кассационной жалобы к производству**

№ Ф09-9677/18

Екатеринбург

15 апреля 2026 г.

Дело № А71-23559/2018

Судья Краснобаева И.А. (действующий на основании ч. 5 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке взаимозаменяемости судьи Лазарева С.В.), рассмотрев материалы кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Челябинская строительная компания» на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2026 по делу № А71-23559/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью «Челябинская строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (ОГРН <***>,

ИНН <***>) о взыскании долга и процентов по договору субподряда №115-ЧСК/ГАЗ от 08.04.2014

по встречному иску ФГУП «Главное управление специального строительства» к обществу с ограниченной ответственностью «Челябинская строительная компания» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ

третьи лица: Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»; общества с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма «Связьгазмонтаж»; Закрытое акционерное общество «Газмонтаж»; Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж»; общество

с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное предприятие «Авиагаз-Союз+»,

У С Т А Н О В И Л:

кассационная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных ст. 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, руководствуясь ч. 5 ст. 18, ст. 278 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Резолютивная часть

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Принять кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Челябинская строительная компания» от 31.03.2026

№ 01-26/23559 к производству Арбитражного суда Уральского округа.

2. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 25 мая 2026 10:30 в помещении суда по адресу: г. Екатеринбург,

пр-кт Ленина, стр. 32, этаж 2, Зал 207, председательствующий – судья Лазарев С.В.

3. Разъяснить сторонам их право урегулировать спор, используя примирительные процедуры, на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В целях мирного урегулирования спора стороны вправе: провести переговоры; обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю; использовать другие примирительные процедуры.

Информацию о примирительных процедурах стороны могут получить на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru в разделе «Примирительные процедуры».

4. Отзыв на кассационную жалобу и иные документы по делу могут быть представлены в Арбитражный суд Уральского округа посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru в разделе «Электронный страж». Сервис подачи документов в электронном виде также доступен по веб-адресу http://my.arbitr.ru.

5. Адрес для корреспонденции: пр-кт Ленина, стр. 32, Екатеринбург, 620000. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон специалистов гражданской коллегии (343) 311-16-53/ 311-16-54 / административной коллегии (343) 311-16-67.

Телефон справочной службы суда: (343) 311-16-90.

6. Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru.

Судья Краснобаева И. А.