Определение от 21 апреля 2026 г. ФАС УО (ФАС Уральского округа)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

пр-кт Ленина, стр. 32, Екатеринбург, 620000

http://fasuo.arbitr.ru

**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии кассационной жалобы к производству № Ф09-1165/26**

Екатеринбург

21 апреля 2026 г. Дело № А60-19812/2025

Арбитражный суд Уральского округа в составе судьи Скромовой Ю.В., рассмотрев материалы кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Трансстрой» на решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 октября 2025 года по делу № А60-19812/2025 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2026 года по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Трансстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Новоуральское строительное предприятие +» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда,

У С Т А Н О В И Л:

определением от 20 марта 2026 года кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Трансстрой» (далее - общество) оставлена без движения.

Обществу предложено в срок до 17 апреля 2026 года представить в Арбитражный суд Уральского округа: подлинный платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 50 000 руб. в установленном законодательством порядке; копии документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности представителя ФИО1, подписавшего кассационную жалобу.

В установленный в определении суда округа срок общество представило копию документа о высшем юридическом образовании представителя ФИО1, подписавшего кассационную жалобу.

Также общество заявило ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины либо продления срока оставления кассационной жалобы без движения в целях изыскания обществом средств для уплаты государственной пошлины.

Согласно ст. 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, 3 (2024) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2024), абзацем вторым пункта 2 статьи 61 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) предусмотрено, что предоставление отсрочки или рассрочки по уплате государственной пошлины осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой 25.3 данного кодекса.

В силу пункта 2 статьи 333.20 и пункта 2 статьи 333.22 НК РФ суд, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины либо уменьшить ее размер, а также отсрочить или рассрочить ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 указанного кодекса.

Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера или освобождение от ее уплаты производятся судом по письменному ходатайству заявителя.

В обоснование ходатайства общество ссылается на тяжелое финансовое положение, приостановление банковских операций по его банковским счетам, отсутствие фактической возможности уплаты государственной пошлины.

Обществом представлены: подтвержденные налоговым органом сведения об открытых банковских счетах общества по состоянию на 18.03.2026, справка АО «Альфа-Банк» по состоянию на 06.04.2026, справка ПАО КБ «УБРиР» по состоянию на 07.04.2026, справка ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2026 по 05.04.2026, справка ПАО «Банк ПСБ» по состоянию на 07.04.2026.

Ознакомившись с представленными доказательствами, подтверждающими, что имущественное положение не позволяет обществу уплатить государственную пошлину в размере 50 000 руб. при обращении с кассационной жалобой, суд округа полагает ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Кассационная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных ст. 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, руководствуясь статьями 102, 278 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Резолютивная часть

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Трансстрой» отсрочку по уплате государственной пошлины в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей до окончания производства по кассационной жалобе.

2. Принять кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Трансстрой» от 16 марта 2026 года б/н к производству Арбитражного суда Уральского округа.

3. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 20 мая 2026 года 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...> стр. 32, этаж 2, зал 206.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Новоуральское строительное предприятие +» представить в суд округа отзыв на кассационную жалобу.

5. Разъяснить сторонам их право урегулировать спор, используя примирительные процедуры, на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. В целях мирного урегулирования спора стороны вправе: провести переговоры; обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю; использовать другие примирительные процедуры. Информацию о примирительных процедурах стороны могут получить на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru в разделе «Примирительные процедуры».

6. Отзыв на кассационную жалобу и иные документы по делу могут быть представлены в Арбитражный суд Уральского округа посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru в разделе «Электронный страж». Сервис подачи документов в электронном виде также доступен по веб-адресу http://my.arbitr.ru.

7. Адрес для корреспонденции: пр-кт Ленина, стр. 32, Екатеринбург, 620000. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

8. Телефон специалистов гражданской коллегии (343) 311-16-53/ 311-16-54 / административной коллегии (343) 311-16-67.

9. Телефон справочной службы суда: (343) 311-16-90.

10. Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда по веб-адресу http://fasuo.arbitr.ru.

Судья Ю.В. Скромова