К тексту акта
Арбитражный судАпелляция

Определение от 20 мая 2026 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

Дата сверена
Дело № А60-47372/2025

Итог · из резолютивной части

1. Апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя ФИО1, принять к производству Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. 2. Истцу в срок до 15.07.2026 представить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отзыв на апелляционную жалобу, а также документы, подтверждающие направление отзыва ответчику. 3.

Читать резолютивную часть целиком

Реквизиты

Суд
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
Номер дела
А60-47372/2025
Стороны
ООО РКХ против ИП Исаев Юрий Геннадьевич
Судья
Бояршинова О.А.
Вид дела
Экономические споры
Категория дела
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подрядаПо карточке дела на sudact.ru.
Регион
Свердловская область
Суть спора
Общество «РКХ» требовало взыскать с индивидуального предпринимателя неустойку по договору подряда; ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в апелляции.
Опубликован
sudact.ru (откроется в новой вкладке)

Текст акта

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, <...>

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии апелляционной жалобы к производству**

№ 17АП-4125/2026-ГК
г. Пермь
20 мая 2026 года
Дело № А60-47372/2025

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Бояршиновой О.А. (в порядке взаимозаменяемости судьи Коневой О.Ф.),

рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя ФИО1,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 марта 2026 года

по делу № А60-47372/2025

по иску общества с ограниченной ответственностью «РКХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда,

установил:

заявителем апелляционной жалобы (вх. № 17АП-4125/2026(1)-ГК) устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения.

Руководствуясь статьями 261, 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

Резолютивная часть

ОПРЕДЕЛИЛ:

  1. Апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя ФИО1, принять к производству Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

  2. Истцу в срок до 15.07.2026 представить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отзыв на апелляционную жалобу, а также документы, подтверждающие направление отзыва ответчику.

  3. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции под председательством судьи Коневой О.Ф. на 22.07.2026 11:10 в помещении суда по адресу: <...>, зал № 512.

  4. Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>. Телефон справочной службы № <***>.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.

  1. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на официальном сайте суда, размещенном в сети Интернет по адресу https://17aas.arbitr.ru/.

Судья О.А. Бояршинова

Ссылка: https://klerk.systems/court/act/6bH8XyhsZbNx/

Нормы в акте

Статьи законов, на которые ссылается суд. Номер статьи в тексте открывает её текст в Правовой системе, строка здесь — практику по статье.

АПК РФ

Загружаем похожие акты