Взыскание задолженности за дополнительные работы по муниципальному контракту на разработку рабочей документации и строительство общеобразовательной школы.
Путь дела · 3 актаВзыскание задолженности и неустойки по договору подряда на устройство трубопроводов методом ГНБ. Спор о качестве работ в связи с всплытием труб на поверхность реки Аба. Суд подтвердил отсутствие вины подрядчика из-за непредоставления заказчиком необходимой проектной документации и изысканий.
Иск ООО «АЭРОТЭК» к ООО «ФЕРРИ ВАТТ» о взыскании 156 420 000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда и встречный иск о взыскании задолженности за выполненные работы. Суд частично удовлетворил основной иск, снизив неустойку по ст. 333 ГК РФ, и отказал во встречном.
Путь дела · 2 актаВзыскание задолженности по договору субподряда на устройство свай. Ответчик заявил встречный иск о возврате неотработанного аванса и неустойки в связи с нарушением сроков работ и расторжением договора.
Путь дела · 3 актаИск о взыскании задолженности за дополнительные работы по муниципальному контракту на строительство школы. Спор о необходимости замены пучинистых грунтов, не учтенных в исходной проектной документации, и согласовании данных работ заказчиком.
Путь дела · 3 актаО взыскании задолженности по договору подряда № Р-196-23 от 03.07.2023, неустойки, а также по встречному иску о взыскании неустойки и обязании безвозмездно устранить недостатки работ по устройству трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения.
Путь дела · 4 актавзыскании стоимости выполненных работ, процентов за пользование чужими денежными средствами
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Взыскание 1 049 931 руб. 86 коп. задолженности по оплате работ. Суд не нашел оснований к передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании.