Взыскание неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договорам на разработку дизайн-проектов в связи с их ненадлежащим исполнением.
Путь дела · 2 актаИск о взыскании неосновательного обогащения (аванса) по договору подряда в связи с невыполнением работ и односторонним отказом истца от договора. Суд удовлетворил иск, признав отсутствие доказательств встречного исполнения и несогласованность предмета работ дополнительными соглашениями.
Взыскание с генподрядчика неотработанного аванса и процентов по госконтракту на строительство медцентра. Суд отказал во встречном иске о приемке работ, так как они были выполнены с нарушениями, без исполнительной документации и с завышением расценок по сравнению со сметой.
Путь дела · 2 актаВзыскание задолженности по договору субподряда на устройство свай. Ответчик заявил встречный иск о возврате неотработанного аванса и неустойки в связи с нарушением сроков работ и расторжением договора.
Путь дела · 3 актаИск о взыскании неустойки (пени) в размере 4 043 956 руб. 69 коп. за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда.
Путь дела · 4 актаОспаривание решения ФАС России об отказе во включении подрядчика ООО «МежРегионСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд установил, что неисполнение контракта произошло из-за просрочки заказчика в передаче документации и площадки, что исключает недобросовестность подрядчика.
Путь дела · 2 актао неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
О взыскании задолженности по государственному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту посадочной площадки и взыскании неосновательного обогащения.
Путь дела · 2 актаОспаривание решения ФАС России о включении сведений об АНО «НМЦ «СУВАГ» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта из-за нарушения сроков и условий оказания услуг.
Путь дела · 2 актаСубпроектировщик требовал от генпроектировщика оплаты работ по договору на научно-проектную документацию после одностороннего отказа заказчика от договора; суды в иске отказали, сославшись на невыполнение и ненадлежащее качество работ.