Оспаривание решения ФАС России об отказе во включении подрядчика ООО «МежРегионСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд установил, что неисполнение контракта произошло из-за просрочки заказчика в передаче документации и площадки, что исключает недобросовестность подрядчика.
Путь дела · 2 актаАпелляционная жалоба кредитора на отказ в удовлетворении жалобы на действия финансового управляющего. Кредитор заявляет об аффилированности управляющего с должником и другими кредиторами, а также о неэффективном розыске имущества.
Апелляционная жалоба на решение об отказе в иске о взыскании убытков и обязании прекратить ограничения пропуска трафика между сетями операторов связи.
Путь дела · 2 актаО взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору на разработку программ для ЭВМ и баз данных.
Рассмотрение апелляционной жалобы на определение о признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных платежей в рамках дела о банкротстве физического лица. Суд отменил определение из-за некорректного погашения задолженности третьим лицом.
Путь дела · 2 актаОспаривание постановления службы судебных приставов об отмене возбуждения исполнительного производства. Спор касался пропуска срока предъявления исполнительного листа после его отзыва из банка. Суд признал отзыв вынужденным из-за соглашения о реструктуризации.
Путь дела · 5 актовПризнание незаконными действий ГК «АСВ» (конкурсного управляющего банка) по выплате вознаграждения привлеченной юридической компании ООО «ППК «Реал». Суд взыскал с Агентства убытки в размере 63,3 млн руб., признав часть выплат (включая «гонорар успеха») необоснованными.
Путь дела · 11 актовАпелляционная жалоба ПАО «Промсвязьбанк» на отказ в восстановлении срока для включения требования (1 606 975,29 руб.) в реестр кредиторов ООО «Три кита». Суд признал требование обоснованным, но подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после реестра, так как срок пропущен без уважител
Путь дела · 3 актаАпелляционная жалоба ООО «Контакт» на введение процедуры наблюдения. Должник оспаривал обоснованность требований АО «Профессионал Банк», ссылаясь на временные трудности, однако суд подтвердил наличие признаков банкротства и непогашенную задолженность свыше 24 млн рублей.
Признание прекращенным договора о технологическом присоединении в связи с длительным неисполнением мероприятий заявителем и истечением срока действия технических условий.
Путь дела · 3 акта