Дело № А76-33779/2019
ООО "Ц-Сервис" против ООО СК "Строй Лидер"
Генподрядчик требовал взыскать с субподрядчика неустойку за просрочку работ по договору субподряда и за просрочку поставки металлоконструкций; суды взыскали часть неустойки по субподряду, во взыскании неустойки по поставке отказали из-за просрочки кредитора, кассация оставила акты в силе.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Челябинской области от 06.03.2020 по делу № А76-33779/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ц-СЕРВИС» – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 8 октября 2020 г. ФАС УО (ФАС Уральского округа)
Генподрядчик требовал взыскать с субподрядчика неустойку за просрочку работ по договору субподряда и за просрочку поставки металлоконструкций; суды взыскали часть неустойки по субподряду, во взыскании неустойки по поставке отказали из-за просрочки кредитора, кассация оставила акты в силе.
Оставлено без изменения