Дело № А76-16776/2024
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска против ООО "Элвест"
Муниципальный заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку за просрочку работ по муниципальному контракту на строительство тяговой подстанции; суды в иске отказали, кассация отменила акты и направила дело на новое рассмотрение.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.07.2025 по делу № А76-16776/2024 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2025 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 8 мая 2026 г. ФАС УО (ФАС Уральского округа)
Муниципальный заказчик требовал взыскать с подрядчика неустойку за просрочку работ по муниципальному контракту на строительство тяговой подстанции; суды в иске отказали, кассация отменила акты и направила дело на новое рассмотрение.
Отменено, новое рассмотрение