Дело № А75-95/2018
Акционерное общество «Строительная компания ВНСС» против Общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой 1»
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неотработанный аванс по договору подряда, неустойку за нарушение сроков работ и проценты; суды иск удовлетворили, кассация отменила акты в части неустойки и направила дело на новое рассмотрение.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.03.2020 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по делу № А75-95/2018 отменить в части взыскания 2 599 303 руб. 31 коп. неустойки, а также в части взыскания государственной пошлины. Направить дело в отмененной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 16 ноября 2020 г. ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика неотработанный аванс по договору подряда, неустойку за нарушение сроков работ и проценты; суды иск удовлетворили, кассация отменила акты в части неустойки и направила дело на новое рассмотрение.
Изменено