Дело № А74-1951/2023
Администрация города Абакана против ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСК-ВОДРЕМ"
Администрация города Абакана требовала взыскать с общества «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» 8 708 517 руб. неустойки по договору о развитии застроенной территории; суд первой инстанции взыскал 6 000 000 руб. пени, ответчик обжалует решение.
Итог · из резолютивной части
«1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» на 02.06.2026 года в 10 час. 00 мин. в здании Третьего арбитражного апелляционного суда по адресу: 660049, <...>, зал 2. 2. Признать явку представителя администрация города Абакана в судебное заседание обязательной. 3.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Определение от 14 апреля 2026 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)
Администрация города Абакана требовала взыскать с общества «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» 8 708 517 руб. неустойки по договору о развитии застроенной территории; суд первой инстанции взыскал 6 000 000 руб. пени, ответчик обжалует решение.