Дело № А74-14910/2019
АО "РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый завод" против ООО "СИБДИЗАЙНСТРОЙ"
Заказчик требовал взыскать с подрядчика штраф по договору подряда за невыполнение и просрочку работ; подрядчик встречно — стоимость выполненных работ. Суд первой инстанции снизил штраф по ст. 333 ГК РФ и удовлетворил встречный иск; апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Республики Хакасия от «10» августа 2020 года по делу № А74-14910/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 2 декабря 2020 г. 3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд)
Заказчик требовал взыскать с подрядчика штраф по договору подряда за невыполнение и просрочку работ; подрядчик встречно — стоимость выполненных работ. Суд первой инстанции снизил штраф по ст. 333 ГК РФ и удовлетворил встречный иск; апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения