Арбитражное делоЭкономические споры
Дело № А73-379/2020
ООО "СЗ-Параллель Восток" против ООО "Энергия"
Заказчик проектных работ требовал взыскать с подрядчика неустойку 4 850 000 руб. за просрочку выполнения работ и устранения недостатков по договору подряда; суды иск удовлетворили, подрядчик просит пересмотра в кассации.
Итог · из резолютивной части
«решение от 25.05.2020, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2020 по делу № А73-379/2020 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 30 октября 2020 г. ФАС ДО (ФАС Дальневосточного округа)
Заказчик проектных работ требовал взыскать с подрядчика неустойку 4 850 000 руб. за просрочку выполнения работ и устранения недостатков по договору подряда; суды иск удовлетворили, подрядчик просит пересмотра в кассации.
Оставлено без изменения