Дело № А63-20842/2025
ООО "Телекор" против ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Подрядчик требовал взыскать с заказчика неосновательное обогащение — 2 992 834,67 руб., возмещённых по банковской гарантии из-за начисленной заказчиком неустойки за просрочку работ по договору подряда; суд в иске отказал.
Итог · из резолютивной части
«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в…»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Решение от 26 марта 2026 г. АС Ставропольского края
Подрядчик требовал взыскать с заказчика неосновательное обогащение — 2 992 834,67 руб., возмещённых по банковской гарантии из-за начисленной заказчиком неустойки за просрочку работ по договору подряда; суд в иске отказал.