Дело № А60-773/2026
ООО "ЭНЕРГОРОСТСТРОЙ" против ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТВЁРДЫЙ ЗНАК"
Общество «Энергоростстрой» требовало взыскать с общества строительная компания «Твёрдый знак» неустойку по договору подряда; апелляционная жалоба ответчика на решение первой инстанции оставлена без движения из-за неуплаты госпошлины.
Итог · из резолютивной части
«1. Апелляционную жалобу ответчика, общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Твёрдый знак", оставить без движения. 2. Предложить заявителю апелляционной жалобы в срок до 16.06.2026 представить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: - документы с актуальными сведениями, свидетельствующие о том, что имущественное положение заявителя не позволяет уплатить государственную пошлину в…»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Определение от 21 мая 2026 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Общество «Энергоростстрой» требовало взыскать с общества строительная компания «Твёрдый знак» неустойку по договору подряда; апелляционная жалоба ответчика на решение первой инстанции оставлена без движения из-за неуплаты госпошлины.