Дело № А60-6965/2020
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Партнер» против Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания»
ООО «СК «Партнер» требовало взыскать с АО «ЕТК» затраты на компенсацию закрытия движения троллейбусов по договору подряда. Встречный иск АО «ЕТК» — о неустойке за просрочку работ. Первоначальный иск удовлетворён, встречный — частично, неустойка снижена; апелляция оставила решение в силе.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 августа 2020 года по делу № А60-6965/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 26 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
ООО «СК «Партнер» требовало взыскать с АО «ЕТК» затраты на компенсацию закрытия движения троллейбусов по договору подряда. Встречный иск АО «ЕТК» — о неустойке за просрочку работ. Первоначальный иск удовлетворён, встречный — частично, неустойка снижена; апелляция оставила решение в силе.
Оставлено без изменения