Дело № А60-60732/2019
ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ СМАРТ против ООО УТК
Подрядчик требовал взыскать с заказчика неустойку за просрочку оплаты работ по договору подряда, заказчик — встречно неустойку за просрочку выполнения работ; первая инстанция первоначальный иск удовлетворила, встречный — частично, апелляция решение оставила в силе.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2020 по делу № А60-60732/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 14 сентября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика неустойку за просрочку оплаты работ по договору подряда, заказчик — встречно неустойку за просрочку выполнения работ; первая инстанция первоначальный иск удовлетворила, встречный — частично, апелляция решение оставила в силе.
Оставлено без изменения