Дело № А60-36318/2019
ООО «Уральская строительная компания 21 Век» против ООО «СМ Береза»
Генподрядчик требовал взыскать с заказчика 984 433,11 руб. долга по контракту на строительство склада; заказчик по встречному иску — 1 847 114,23 руб. пени за просрочку и 1 000 000 руб. штрафа. Суд взыскал долг частично и пеню; апеллянт просит снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ.
Итог · из резолютивной части
«решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 августа 2020 года по делу №А60-36318/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 25 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Генподрядчик требовал взыскать с заказчика 984 433,11 руб. долга по контракту на строительство склада; заказчик по встречному иску — 1 847 114,23 руб. пени за просрочку и 1 000 000 руб. штрафа. Суд взыскал долг частично и пеню; апеллянт просит снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ.
Оставлено без изменения