Дело № А60-29984/2024
ООО «ЭЛС» против ООО «Сибэнергоавтоматика»
Подрядчик требовал взыскать с заказчика 1 500 000 руб. долга и неустойку по договору подряда; заказчик встречно требовал неустойку за нарушение сроков работ. Суд первой инстанции иск удовлетворил, во встречном отказал; апелляция решение оставила без изменения.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 декабря 2025 года по делу № А60-29984/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 23 апреля 2026 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика 1 500 000 руб. долга и неустойку по договору подряда; заказчик встречно требовал неустойку за нарушение сроков работ. Суд первой инстанции иск удовлетворил, во встречном отказал; апелляция решение оставила без изменения.
Оставлено без изменения