Арбитражное делоЭкономические споры
Дело № А60-29064/2020
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД №765" против ООО Новые Строительные Технологии
Субподрядчик требовал взыскать с генподрядчика неустойку за нарушение сроков оплаты работ по договорам субподряда; суд первой инстанции иск удовлетворил, апелляция решение оставила без изменения.
Итог · из резолютивной части
«мотивированное решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 августа 2020 года, принятое в порядке упрощенного производства по делу №А60-29064/2020, оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 2 ноября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Субподрядчик требовал взыскать с генподрядчика неустойку за нарушение сроков оплаты работ по договорам субподряда; суд первой инстанции иск удовлетворил, апелляция решение оставила без изменения.
Оставлено без изменения