Дело № А60-25876/2020
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА" против ООО "Строительная компания "Гранд-Строй"
Учреждение требовало взыскать с общества неустойку 211 597,06 руб. за нарушение срока разработки рабочей документации по муниципальному контракту на строительство поликлиники; суд первой инстанции в иске отказал, апелляция решение оставила без изменения.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Свердловской области от 04 августа 2020 года по делу № А60-25876/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев…»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 22 октября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Учреждение требовало взыскать с общества неустойку 211 597,06 руб. за нарушение срока разработки рабочей документации по муниципальному контракту на строительство поликлиники; суд первой инстанции в иске отказал, апелляция решение оставила без изменения.
Оставлено без изменения