Дело № А60-19830/2020
ООО «Отделочная строительная компания» против ООО «Стройситигрупп»
ООО «Отделочная строительная компания» требовало взыскать с ООО «СтройСитиГрупп» задолженность по договорам субподряда, ответчик встречно — неустойку за просрочку работ. Суд взыскал долг частично, неустойку снизил по ст. 333 ГК РФ; апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Свердловской области от 07 июля 2020 года по делу № А60-19830/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Взыскать с ООО "Стойситигрупп" (ОГРН <*>, ИНН <*>) в доход федерального бюджета госпошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 (три тысячи) рублей.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 13 октября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
ООО «Отделочная строительная компания» требовало взыскать с ООО «СтройСитиГрупп» задолженность по договорам субподряда, ответчик встречно — неустойку за просрочку работ. Суд взыскал долг частично, неустойку снизил по ст. 333 ГК РФ; апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения