Дело № А60-17311/2020
ООО ПОДЪЕМЭНЕРГОСЕРВИС против ПАО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Подрядчик требовал взыскать с заказчика задолженность за дополнительные работы по договору подряда и неустойку; заказчик встречно требовал неустойку за нарушение срока выполнения работ. Первоначальный иск удовлетворён частично, во встречном отказано, апелляция оставила решение без изменения.
Итог · из резолютивной части
«Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 июля 2020 года по делу № А60-17311/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.»
Путь дела
Других актов по этому делу в базе нет.
- Дата сверена
Постановление от 29 октября 2020 г. 17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Подрядчик требовал взыскать с заказчика задолженность за дополнительные работы по договору подряда и неустойку; заказчик встречно требовал неустойку за нарушение срока выполнения работ. Первоначальный иск удовлетворён частично, во встречном отказано, апелляция оставила решение без изменения.
Оставлено без изменения